配电箱采购安装施工合同1

箱变移位安装施工合同

甲方：*****************有限责任公司

乙方：*************水电工程有限公司

为确保工程质量高效按时完成，根据《中华人民共和国合同法》的规定，按平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同共同遵守。

第一条工程地点：石龙工业园区

第二条工程内容：将该项目场地内315KVA箱式变压器由现位置迁移至1#楼后（移动距离100米内）。包含：

①箱变基础；②电缆沟挖填、电缆敷设；③箱变搬迁、安装、实验、调试；④接火送电。

第三条工程质量

本工程必须符合设计要求和国家现行供电施工标准及验收标准。通过广元市供电主管部门验收，保证接火送电。

第四条 工期：计划2020年月日开工，2020年月日完工。总工期15天。

第五条 权利义务

1、甲方责任：

（1）指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方；

（2）按协议约定支付工程款；

（3）施工过程中发现质量问题时，甲方有权要求乙方及时进行整改，并经甲方、监理重新检查认可。如乙方不予整改或整改不及时，甲方有权进行处罚或减少合同总价，同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。

2、乙方责任

（1）乙方必须加强自身的施工现场管理，指派欧 军为乙方驻工地代表，解决由乙方负责的各项事宜。执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设和电业主管部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。乙方必须采取必要的安全防护措施，避免人员伤害事故和财产损失。

（2）乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方代表及监理工程师的管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及安全防护设施，确保安全生产。对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。

（3）甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。

（4）乙方必须严格按照箱变移位要求进行施工、安装，确保符合广元市供电主管部门要求，确保验收通过，在本合同约定期限内送电成功。

第六条 合同价款及支付方式

1、合同包干价为（人民币）：元，大写：元整。

2.本合同包干价格为完成本工程所需的材料、人工、机械进出场、移位申报、检测验收、管理费、缺陷修复、保险、技术服务、税金（3％工程服务增值税专票）、措施费用、规费等及完成本工程所有责任、义务、风险、与相关单位间服务费用。

3付款方式：设备迁移完工经供电主管部门验收合格、搭火送点后十五日内付全款。

第七条：在施工过程中生产安全由乙方负责，箱变搬迁施工过程中发生的事故及因箱变搬迁施工而发生的事故，由乙方承担所有责任并承担因此发生的处罚、赔偿。

第八条 争议解决：本合同如有未尽事宜由甲乙双方协议签订解决。

第九条：其它：本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式四份，双方各执二份。

建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方）

代表： 代表：

单位地址： 单位地址：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

收款人：

开户行：

账号：

年 月 日 年 月 日

---

配电箱采购安装施工合同2

XXX教育局：

我校10KV配电箱2012年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。目前学校运动场及附属工程已进入施工阶段。需将配电箱进行移置：

一、配电箱现安装位置紧邻运动场，如果不移置，将会是学校一大安全隐患；

二、现配电箱安装在临时活动板房内，遇雨天已出现渗水现象，现雨季来临，如果不移置，有可能会因雨天渗水导致短路而损毁配电设备；

三、因学校附属工程现未启动，现在移置，只需将设置移动至教学综合楼内，增加约100米电缆线。如果学校附属工程施工完成后移置，移置电缆线路将穿过运动场，对运动场会造成严重破坏，移置费用将是现在的几倍；

四、学校教学综合楼内现已由设计单位指定配电设备的位置，若现在移置，只需按移置设备的安装要求进行施工即可，待教学综合工程竣工后再行移置，还得将原预留位置进行再次施工方可安装。

鉴于以上原因，配电箱移置是迫在眉睫需解决的事，特恳请局领导批准将配电箱移至教学综合楼内。

特此报告

XXXXXX 学校

二〇一四年四月二十八日

---

配电箱采购安装施工合同3

电气设备安装方案

一、工程范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的变压器、开关柜、配电箱、避雷等电气设备的安装等。

1、按施工图纸要求和监理人的指示，在安装前应认真按照规范要求对电气设备进行相关检验、检测和检查。

2、材料和外购件运抵工地后，应验收入库，并应接受监理人的检查。每批到货的材料应附有质量证明书、使用说明书或试验报告。

二、安装方法

1、10kV变电站设备

1.1简要说明

10kV变电站安装工程包括1台10kV主变压器，1台10kV站用变压器，6只跌落式熔断器、6只避雷器及母线架、出线架、设备支架和铁件的制作安装、避雷针的制作安装，钢芯铝绞线的架设。

1.2各设备技术特性

（1）杨婆站主变压器

型号： S9-500/10

型式：三相、双绕组无励磁调压油浸变压器

台数：1台

额定电压： 10±5%/0.4kV

接线组别： Yyn0

阻抗电压：4%

额定频率：50Hz

使用条件：户外

主变10kV侧接线端子与架空钢芯铝绞线相连

主变0.4kV侧接线端子与铝排相连

变压器到达工地后应完成变压器供货合同及有关规程、规范中规定的全部现场试验。

变压器辅助设备，包括冷却器、管道、阀门等的安装调试工作。

1.3变压器、互感器、高压电器的安装技术要求

（1）安装总则

1）变压器、互感器以及高压电器的安装应按施工图进行施工。

2）设备和器材的运输、保管，应符合规范要求，并应符合产品的要求。

3）设备和器材到达现场后，应及时按GBJ148-90规范要求作验收检查、外观检查、器身检查，并符合规范要求。

4）设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应采用镀锌制品。

（2）变压器基础轨道应水平。

（3）变压器低压侧套管中心线应与封闭母线中心线相符。

（4）油浸式互感器安装面应水平，并列安装的应排列整齐，同一组互感器的极性方向应一致。应按GBJ148-90规范要求做好互感器的接地。

（5）变压器、互感器的施工、安装及验收除应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)）的规定外，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定以及制造厂有关安装技术要求。

（6）真空断路器的基础或支架应符合：

1）基础的中心距离及高度的误差不应大于10mm，

2）预埋螺栓中心线的误差不大于2mm。

（7）真空断路器的安装与调整应符合GBJ147-90规范第6.2.1条要求。

（8）真空断路器的导电部分应符合GBJ147-90规范第6.2.2条要求，断路器调整后的各项动作参数，应符合产品的技术规定。

（9）真空断路器的操动机构的安装应符合GBJ147-90规范要求。

（10）隔离开关、高压熔断器、避雷器的安装应符合GBJ147-90规范第八章和第十章有关要求。

2、电动机电压设备安装（开关柜、配电箱等）

（1）简要说明：电动机电压设备包括主变低压侧至主变低压侧馈电屏的铝排（包括支架制作）、主变低压侧馈电屏、电动机馈电屏和动力配电箱等。电动机馈电屏与电动机间均以电缆连接，连接电缆包括在全站电缆安装工程中。

（2）各设备主要技术特性：杨婆站机压设备含5块GGD2型低压配电屏，集中安装在主厂房内，其中有3块为电动机馈电屏、1块为主变低压侧馈电屏，另1块为照明、检修等馈电屏。小南河站机压设备含4块GGD2型低压配电屏，集中安装在主厂房内，其中有2块为电动机馈电屏、1块为主变低压侧馈电屏，另1块为照明、检修等馈电屏。所安装的低压配电屏均为成套屏。

（3）低压配电屏、箱的安装

（1）安装总则

1）低压配电屏、箱及其二次回路结线的安装应按施工图进行施工。

2）设备等在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等措施，必要时可将易损元件拆下。当产品有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的要求。

3）屏、柜等应存放在室内，对有特殊保管要求的装置性设备和电气元件，应按规定妥善保管。

4）设备和器材到达现场后，应在规定期限内按GB50171-92规范要求作验收检查，并应符合规范要求。

5）设备安装用的紧固件，应用镀锌制品，并宜采用标准件。

6）安装调试完毕后，建筑物中的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。

7）盘、柜的施工、安装及验收除应满足《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）的规定外，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

（2）屏、柜的安装

基础型钢安装的允许偏差应符合下列要求：

不直度：每米＜1mm和全长＜5mm

水平度：每米＜1mm和全长＜5mm

位置误差及不平行度：全长＜5mm

基础型钢安装后其顶部均应与抹平地面在同一平面上。

屏、柜本体及屏、柜内设备与各构件间连接应牢固

4）屏、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及柜面偏差和柜间接缝的允许偏差应符合以下要求：

垂直度：每米<1.5mm；

水平偏差：1、相邻两柜顶部：<2mm；2、成列盘顶部：<5mm。

柜面偏差：1、相邻两盘边：<1mm；2、成列盘顶部：<5mm。

柜间接缝：<2mm。

5）屏、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的屏、柜的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。

6）成套屏的安装尚应符合GB50171-92第2.0.7条要求。

7）抽屉式配电屏的安装尚应符合GB50171-92第2.0.8条要求。

8）屏、柜的漆层应完整、无损伤，固定电器的支架等应刷漆。

（3）屏、柜上的电器安装

1）电器的安装应符合GB50171-92第3.0.1条要求。

2）端子排的安装应符合GB50171-92第3.0.2条要求。

3）屏、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色。

4）二次回路的连接件均应采用铜质制品；绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

5）二次回路的电气间隙和爬电距离应符合GB50171-92第3.0.6条要求。

（4）二次回路结线

1）二次回路结线应符合GB50171-92第4.0.1条要求。

2）用于连接门上的电器等可动部位的导线尚应符合GB50171-92第4.0.3条要求。

3）引入屏、箱内的电缆及其芯线应符合下列要求：

引入屏、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力；

屏、柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量；

3、避雷、接地系统安装

避雷、接地系统指防雷、接地装置敷设及电器设备的接地。

1）在土建的配合下完成泵房、启闭机房和变电站接地网，以及屋顶避雷带等的敷设。

2）变电站的避雷针应设独立接地装置并与工作、保护接地网保持规范要求的距离。

3）施工完成后进行自检，并将检测记录和结果上报监理工程师，并根据监理工程师的指示完善或增设人工接地装置。

4、电缆敷设

本工程包括：混凝土内的电缆管（镀锌钢管）埋设和预埋件敷设；电缆支架的制作安装；泵房、变电站等处的电缆敷设安装；电缆防火和阻燃设施的安装。

1）在土建施工时，根据施工图纸和电器安装规范确定电缆走向和安装位置，按照设计要求埋设相应尺寸的电缆管和接线盒等预埋件。固定在钢筋中间，板内安装应安装在板中位置或满足上下保护层要求的位置。

2）电缆支架在现场根据设计图纸尺寸进行加工，焊接牢固，接口处应磨光并涂刷防腐漆；安装时应使相同轴线方向的支架在同一水平面上。

3）电缆敷设应符合设计和规范要求。合理确定电缆长度，并应留有一定的余地，电缆头制作应按照规范进行。

5、照明设备安装

本工程包括：板墙内的电线管（PVC管）埋设和预埋件敷设；泵房、启闭机房等处的照明电线敷设安装；照明设施的安装等。

1）在土建施工时，根据施工图纸和电器照明安装规范确定照明电线走向和安装位置，按照设计要求埋设相应尺寸的电线管和接线盒等预埋件。固定在钢筋中间，板内安装应安装在板中位置或满足上下保护层要求的位置。

2）合理确定电线长度，并应留有一定的余地。电线敷设应符合设计和规范要求。

3）照明设施的安装时应牢固的固定在板墙上，电线应与导线牢固连接，并通过接线盒与照明开关及配电箱相连。

---

配电箱采购安装施工合同4

说明：2021年窗帘采购安装合同为读趣百科的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

窗帘是用布、竹、苇、麻、纱、塑料、金属材料等制作的遮蔽或调节室内光照的挂在窗上的帘子。那么窗帘采购安装合同怎么写呢以下是小编为大家整理的窗帘采购安装合同范文，感谢您的欣赏。

窗帘采购安装合同范文1

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》以及当地有关法规、规定，并结合工程实际情况，甲乙双方就幼儿园室内窗帘及卷帘采购事宜达成如下一致意见，特订立本采购合同。

一、合同内容

1、合同内容：幼儿园室内窗帘、卷帘及配套供应。

2、合同形式：本合同为固定单价合同。

3、单价包括窗帘材料费、窗纱材料费、辅料及钩子材料费、轨道材料费等全部费用，单价中包含安装费。

4、合同单价约定：

5、合同总价：

58000元，大写： 伍万捌仟元整 。

6、结算方式：根据实际业主确认数量结算。

7、订货时间：

20_ 年 9月 3日订货。

8、安装时间：

20_ 年 9月 4日进场安装，20_ 年 9月 10日完成安装。

9、保修期限：自安装完成日起，保修一年。

二、经济条款

1、货物安装完一个月内付清货款，甲方向乙方支付完合同总款。

2、未在规定期限内付清货款，不执行保修时限，造成的损失甲方负全责。

三、双方责任

1、根据双方约定的质量标准及施工规范，保质保量按时完成。

2、不符合质量标准，乙方无条件返工，并承担相应的工期及经济损失。

3、由于乙方原因引起工期延误，每延误一天扣除100元，最多不超过本合同总价的2%。

4、乙方自己解决食宿问题。

四、安全施工

1、乙方应按照当地有关规定做好安全教育、安全防护等工作，执行甲方现场管理规定，保证安全和人身安全;发生事故，应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担相应责任.

2、甲方认为乙方工作中的安全措施不力、设施不足，有权要求乙方限期改正。

如不能满足安全要求，甲方有权自行安排，所发生的费用乙方承担。

五、争议

双方本着友好协商的原则，对争议问题进行调解，调解不成，向当地仲裁委员会申请仲裁。

六、其他

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2、本合同一式二份，甲方壹份;

乙方壹份。

3、本合同双方盖章生效。

甲方： 乙方：

单位名称：(盖章) 单位名称：(盖章)

代 表：(签字) 代 表：(签字)

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

窗帘采购安装合同范文2

甲方：(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

根据甲方开展新办公室工作需要，经领导批准，同意在新办公室定制安装阳光面料、韩国柔纱帘窗帘，经甲、乙双方共同协商，特订立以下协议：

一、项目名称：办公室外围安装阳光面料，内围安装韩国柔纱帘面料、窗帘

二、项目内容：办公室为(董事长、总经理、副总经理、党支部副书记、财务总监、设计部、质安部、工程部、人力资源部、行政部、经营部、会议室、财务室)

三、质量：按贵公司选择的样品进行加工安装、按贵公司选择的面料要求达到标准。

四、工期：20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、验收：完工后，经贵公司验收。

六、付款方式：本工程完工后经贵公司验收合格后，一次性付清。

七、本协议未尽事宜，双方协商解决。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表： 代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

窗帘采购安装合同范文3

甲方：

乙方：

甲方因需要向乙方购置一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条示如下：

1、工程概况及内容：

(1)承包方法：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务。

(2)工期：自双方签约后 个工作日内完成安装调试。

(3)安装地址：

(4)产品名称：

2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

3、造价：

4、付款方式：

(1)甲方在乙方安装完成完毕后2日内验收，验收完毕后，乙方开普通发票给甲方在收到乙方发票之日起7个工作日内结清货款。

(2)工程验收合格后甲方即付给乙方工程款总价的95%

(3)乙方剩余工程款作为质保金一年内付清。

5、违约责任：

(1)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方终止手续。

(2)乙方工期延误不得超过2天(含2天)否则视为违约。甲方有权要求乙方赔偿，每延误一天向甲方支付本合同价的1%的赔偿。

6、合同争议的解决方式

双方发生争议协议商解决不成时，向乙方所在地人民法院起诉。

7、其他具体规定

(1)执行合同期间，甲方派人随乙方负责开、关门、乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修的物件。

(2)执行合同时间为乙方正常工作日甲方给乙方提供良好的安装环境，协作乙方开展相关工作。

8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表(签字)： 代表(签字)：

签约地点： 签约日期：

---

配电箱采购安装施工合同5

施工挂靠合同

甲方: 天津广科建筑安装工程有限公司

地址: 天津市西青区精武镇**里17-1-202，法定代表人：曹静英。

乙方(挂靠方):黄 （身份证号： ）； （身份证号： ），（身份证号： ）。

一、甲方同意乙方挂靠经营（项目名称：北京至诚时代网络科技有限公司合作5G基站基础建设工程项目）。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担，需追究刑事责任的，也由乙方承担责任。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，帮助乙方办理工程协议签订，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责，甲方委派项目经理协助乙方（如需要）、甲方授权乙方代为甲方对工程量进行确认、对工程价款进行结算，甲方同时帮助乙方办理收付工程款。

五、关于设立独立账户。甲方开立独立账户给乙方使用，专门用于乙方收取发包方支付工程款之专用。该账户由乙方管理、使用。

六、挂靠费用: 挂靠费用总金额为本合同挂靠工程最终结算价的1%；挂靠费用的支付方式：如乙方按本合同工程进度款的收取工程款的，则乙方按照已收取的工程进度款1%支付给甲方挂靠费。

七、本协议双方签名盖章后生效。工程经竣工验收结束挂靠费用付清、农民工债权债务以及其他债权、债务结清、以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

八、本协议一式四份，双方各执两份。

九、本协议未尽事宜双方另行协商解决、协商不成的向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方(盖章): 乙方(签字):_________

年月日年月日

---