工程图纸设计合同(工程设计合同范本大全)
工程图纸设计合同1
宜昌机场项目(中心变电站)工程图纸疑问
一、结构
1、 结施-1 :8.31)与结施-3 :71)中均明确独立基础(筏板基础)埋深有标高要求,基础均应砌筑在持力层顶面下不少于200mm处,独立基础埋深以标高控制还是以持力层控制?
回复:基础埋深为双控,基础挖至设计标高后,如已进入持力层顶面下不少于200mm,可停止开挖;否则需根据现场开挖情况经地勘认定土层,报至设计院。
2、结施-1: 8.3 2)独立基础与基础梁下应做防、隔水处理,设计图纸未明确防、隔水做法。
回复:目的防止基坑浸泡
3、结施-1:8.3 2) 与 结施-3: 72)独立基础两侧采用与垫层材料相同的材料回填,是采否用沙、碎石或C15砼回填,如果采用沙、碎石回填起不到防、隔水效果。
回复:地下室基础肥槽回填采用级配碎石分层碾压夯实回填,要求回填层的承载力特征值不小于180kPa, 压缩模量为10MPa。
4、结施-1: 8.5 1)中提到对基坑四周采取可靠的防护工程措施,保证临近建筑物的安全,基坑工程应由有资质的单位负责设计,本开闭所工程基坑开挖深度3M左右,设计应根据地勘报告及结合现场实际情况明确基坑支护形式,以便施工、监理有依据。
回复:需由有基坑支护单位确定
5、结施-1: 8.7地下室外墙水平施工缝两种做法,3mm厚钢板止水带或遇水膨胀止水条,建议采用3mm厚钢板止水带。楼板(梁)底面150-300mm处建议不设置施工缝,墙体与楼板(梁)砼一起浇筑。
回复:如能保证施工质量可取消,同意采用3mm厚钢板止水带
6、结施-3中QXTJ-1、2基础做法详图无配筋标注;墙下条基抗裂构造柱无配筋标注。
回复:QXTJ-1、2为无筋扩展基础,墙下条基抗裂构造柱如下:
7、本开闭所工程基础存在三种形式,筏板基础、独立基础及条形基础,且埋深不一,是否会存在不均匀沉降,引起墙体开裂。
回复:已满足计算要求
8、本开闭所工程基础设置在天然地基上,设计要求对地基进行钎探,但未明确钎探方案(钎探孔深及间距)。地基验槽要求设计及地勘到场。
回复:天然地基钎探属专项施工方案,需按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)执行;
9、本开闭所工程沉降观测点是否设置,需设计明确。
回复:不需设置
10、DJQ2基础承台无剖面图,无法确定承台高度。(见结施基础平面图)
回复:图中为平法标注,可参考16G101-3执行
11、墙架立柱、构造柱等未标注位置及结构尺寸。(见结施基础平面图)
回复:墙架立柱结构尺寸及配筋详见结施-3,位置见建筑图;构造柱结构尺寸及配筋详见结构设计总说明
12、基础底面碎石垫层可否按开挖后基底情况,土质状况良好的情况下取消。(结构设计说明)
回复:基底碎石垫层设置是由于现场有膨胀土,与基础形式无关,如验槽结论无膨胀土,可取消;
二、建筑
1、《建施-1》中屋面为1.2+1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材与建施-4中1.5+1.5厚不相符。
回复:统一为1.2+1.2厚
2、说明5.2,外墙采用50厚硬质保温岩棉板。可否改为20厚无机保温砂浆?
回复:可以
3、说明6.8,外窗加装不锈钢防盗网。建筑物四周修建标准腹式刺网围界,建议外窗防盗网取消。
回复:不可以,是用来防猫狗小动物进入的
4、说明9.4,室内门为木质防火门,与《建施-2》门窗表不一致。以门窗表为准?《建施-2》中卫生间隔墙,瓷砖贴至装修顶棚吗?
回复:以门窗表为准,瓷砖贴至距地1.8m
5、建议备用件、备件库、维修间吊顶,地面铺瓷砖,样式同值班室。
回复:可以,造价略高业主同意即可
6、建施-2装修做法表中棚2做法建议取消1)刷无机涂料两道饰面、2)满涂两层耐水腻子找平。
回复:不建议取消
7、建施-2装修做法表中棚2、棚3做法中建议预埋吊环改为后置。
回复:可以
8、建施-2中室内装修表楼面表面做法为LEED固化剂,与装修做法表中楼面表面撒金属骨料做法不一致,以哪个做法为准?
回复:图纸一致,都是耐磨混凝土地面(表面做LEED固化剂)
9、《建施-3》:资料室门建议换成单门(GM1023),内开门。靠A轴。
回复:不可以,规范资料室需乙级防火门
10、新老建筑1/0 A轴处,建议设置双向门,方便值班人员巡视设备。
回复:新老楼为两个单体,施工图审查专家要求此处取消门。
11、 值班室A-B轴处,建议设户外门(GM1023)及雨棚。
回复:此处不在围院的入口方向,没必要。如业主及使用单位根据后期使用需要确定要加,请明确提出。
12、A/2——B/2轴处门影响通行,建议取消。相应走廊隔墙变成防火墙。
回复:不可以,10kv配电所需要两个疏散门
13、卫生间旁备用间室内门建议改为单开门。
回复:不可以,卫生间旁的是“备件库”,存放零部件等,小门不方便
14、A/4——B/5轴处人行斜道宽2.5米,影响行车。建议缩窄,人行斜道取消,按踏步布置。
回复:2.5米是考虑有小推车拉设备部件的,怎么影响行车,为什么要取消?
15、建议外开门雨棚底面留照明灯。
回复:可以
16、电缆夹层内万一渗水,建议设置集水坑,方便收集。
回复:可以
17、建施-4中不上人屋面做法:建议保温层及找坡层两层合一,改为泡沫混凝土。
回复:不可以,泡沫混凝土太重,且保温不够。
18、建施-4中地下室侧壁做法:建议20厚1:2.5水泥砂浆找平层取消,直接在自防水钢筋混凝土侧壁上铺装自粘防水卷材。
回复:不可以,图集做法不可以省略。
19、建施-4中附注未明确墙面涂料防开裂分缝间距。
回复:立面图上已画分缝
20、《建施-7》:卫生间蹲便隔断做法。建议做成高1米厚120砖墙,两边贴瓷砖。
回复:轻质隔板即可,不用这么复杂
21、机电施工图部分门洞大小及位置与建筑图不一致,是否以建筑图为准。
回复:以建筑为准
22、《建施-7》:卫生间蹲便隔断做法。建议做成高1米厚120砖墙,两边贴瓷砖。
回复:轻质隔板即可,不用这么复杂
23、《建施-9》:槽钢做法与电气图不一致。
回复:以电气为准
三、给排水
1、给排水施工说明中,第三中的第1条埋地的生活给水管道采用钢丝网骨架塑料复合管,丝扣连接。建议调整为电热熔连接。
答复:同意改为电热熔连接。
2、消火栓系统有自动排气阀,但无规格,请设计提供?
答复:自动排气阀型号ARMX-0025,DN25,阀体:黄铜;阀芯:黄铜;内螺纹连接。
3、设计说明中,消火栓的规格均为:采用减压稳压消火栓,栓口直径DN65,水枪喷嘴口径19mm,衬胶水带长度25m。全部采用不锈钢制立柜式消火栓箱,上部放置消火栓和水带,并设有消防报警按钮,下部放置手提式灭火器和防毒面具。但无消防箱箱体、灭火器规格数量尺寸,请设计提供?
答复:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱1800X700X180,消火栓SNW65,水枪QZ19,水带DN65,L=25m,消防卷盘JPS1.6-19 L=30m,带报警按钮。手提式磷酸铵盐灭火器型号MF/ABC3,每个消火栓箱放置2具。
4、《水施-6》:A/7——B/7 轴外,是主排污管,与A/7——B/7 轴平行,建议污水井放在A/7——B/7 轴外。
答复:同意。
5、建议卫生间蹲便、洗面盆布置在A/7——B/7。
答复:卫生器具布置属建筑专业内容。
6、建议室外消火栓改为地上式。
答复:同意。
7、消火栓井在进出车道上,建议移位。
答复:同意,根据现场实际情况移位。
8、水施图号98224-10-1中第六条第二项中关于消防水压的规定,消火栓系统进水压力不小于0.45Mpa,不符合《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》的规定。
答复:本项目为丙类厂房,根据《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12中第2条要求,消火栓栓口压力不应小于0.35MPa,本项目消火栓供水管道入口压力我们要求不小于0.45MPa,并无不妥。
9、请明确立柜式消火栓箱的尺寸,立柜式消火栓箱是参照05S202图集的第几页。
答复:参见给排水图集15S202第21页。
10、请明确立柜式消火栓箱门的材质,另明确立柜式消火栓门是采用连体门还是分体门。
答复:采用分体门,不锈钢材质。
11、请明确室外明装的消防管道的保温材料是否采用B1级橡塑管壳,保温保护层采用铝箔保护层;另明确橡塑管壳的厚度。
答复:保温材料采用柔性密闭式泡沫橡塑管壳(难燃B1级),符合绿色建筑选用产品标准,密度不小于55kg/m3,导热系数≤0.044W/(m.K)(25°时),湿阻因子≥15000,氧指数≥40%,要求烟密度等级≤45,燃烧性能B1级(GB8624-2012),真空吸水率≤5% 保护层采用铝箔。泡沫橡塑管壳厚度25mm。保温做法见国标图16S401。
12、图中消火栓阀门为蝶阀在室外阀门井安装,为保证阀门的使用质量及年限在室外阀门井内安装的蝶阀是否可改为闸阀。
答复:可以改为闸阀,建议采用耐腐蚀明杆闸阀。
四、弱电及消防
1、电施2,设备材料表与综合布线系统图中,单模光纤的芯数不一样,该项目与机场弱电控制中心(电话站)较近,与新建航站楼较远,建议光纤由电话站牵引,采用24芯光纤。在备件库、备用件及老变电站安装信息插座。
答复:同意修改。
2、根据建施图号98224-10-1中9.3条的规定,暖施98224中缺泛对通过防火分区的风管制作要求说明。
答复:首先中心变电站是1个防火分区,其次10kv配电间两侧虽设有防火隔墙,但无风管穿越。
3、电施98224-10-2火警、综合布线平面图中,总线穿越防火分区时,图中未见短路隔离器;
答复:详见设计说明中三-6说明。可在图中增加短路隔离器。
4、“管线敷设表”中报警电源线与火警信号线共用一根套管,不满足《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》中的规定。
答复:修改图纸,分管敷设。
5、首层平面图中,没有报警线的走向布置图。
答复:首层平面图中,有报警线的走向布置图,请明确问题。
6、首层平面图中,没有消防广播的布置图。
答复:本项目不设置消防广播图。
7、系统图中,也没有消防广播的回路布置图。
答复:本项目不设置消防广播图。
8、电缆夹层,电缆桥架上设置了感温电缆,感温电缆的故障和火警信号应传输到火灾报警控制器上。感温电缆的故障和火警信号都是通过输入模块传入灾报警控制器上。现场需设置模块箱。
答复:电缆桥架上的电气火灾感温电缆由电气专业负责设计
9、《电施-3》:火灾报警信号通过电缆传输到航站楼消防监控室,消火栓泵启泵信号传输到机场消防泵房。两地离变电站较远(1500m、700m),且即将改造,实现困难。
答复:按设计施工。
10、《电施-4》:火灾自动报警及消防控制系统图中,“变电站切电源见变电所图纸”,30个模块。强电图纸中未标注。
答复:请强电专业补充。
11、非消防电源切除、应急照明等,强电图中无反应。
答复:请强电专业补充。
12、联动控制盘、稳压电源及蓄电池、避雷器等无型号规格。
答复:补充型号规格。
14、《电施-5》:综合布线机柜、火警控制箱是否可以移到北侧B轴,与强电控制屏在一线,方便值班人员监视,同时避免弱电线路穿强电电缆沟。
答复:同意修改。
15、改建部分,是否需要安装火灾报警系统?
答复:根据前期沟通,改建部分仅涉及部分设备更新,无需安装火灾报警系统。
16、请明确10KV配电所是否设置气体灭火保护。
答复:需电气专业提出条件,让设置气体灭火保护。
五、电气
1、电施D0101-05中的事故照明配电箱没有标明安装位置。
2、《D0101-02》,1G5/2G3中,图与表格不对应,图中无负荷开关、接地刀闸。
3、1G6/2G6中,变压器容量由800KVA改为1250KVA,互感器变比相应改变。
4、1G19/2G19柜中,无接地刀闸,熔断器应为0.5A。接地母线无规格。
5、《普通照明、应急照明平面图》,应急照明时间120分钟,建议改为180分钟。
6、《照明系统图》,应急照明供电方式,与弱电图纸不一致。
7、《动力平面图》,EXIT灯从插座回路引接。
8、《动力平面图》,资料室、备用间、维修间、值班室建议增加一个插座。
9、《站内电缆沟平面示意》,建议电缆沟右移,从老变电站电缆夹层直接至新变电站电缆夹层。
10、《室内电缆沟》,高压柜槽钢设置与建筑图不一致。
11、《低压电气平面布置图》,南侧外墙开门,增加隔断墙内容,建筑图中无反应。
12、《0.38kv电气配置图(一)》,
ATS开关是否为四极、PC级、使用类别AC-33A?
SPD、熔断器无规格,进线柜安装三个开关可否改为塑壳开关?变压器改为1250KVA,主进开关脱扣器额定电流建议改为1600A。
13、建议确定低压柜分支母线规格。
工程图纸设计合同2
工程图文设计个人工作总结
自7月按着局领导的工作安排来到通达工程图文设计有限公司工作以来, 经过半年时间的工作和学习,以及同事、领导的关心和帮助,我已完全融入到新公司这个大家庭中,个人的工作技能和工作水平有了显著的提高。为使今后更好地开展工作,总结经验,吸取教训,现将本人在这一年来的思想工作表现总结如下。
一、工作上
(一)、以踏实的工作态度,适应综合部的工作特点,综合部是公司内外工作沟通、协调、处理的综合部门,由于我们公司人手少,工作量大,我主要负责行政工作,还要兼顾生产车间的装订工作,这就决定了工作繁杂性。我和几名同事共同协作、共同努力,并优质高效的完成领导交办的各项任务。与同事心往一处想,劲往一处使,不计较干多干少,只希望把领导交办的事情办妥、办好。
(二)、加强学习,注重自身素质修养和提高领导要求我们必须具有先进的观念,要用科学发展的眼光看待一切,才能适应公司未来的发展。因此,我通过网络、书籍及各类文件资料的学习,不断提高了自己的业务水平。工作中,能从单位大局出发,从单位整体利益出发,凡事都为单位着想,同事之间互帮互助,并保持融洽的工作气氛,形成了和谐、默契的工作氛围。另外,我还注重从工作及现实生活中汲取营养,认真学习文秘写作、宣传推介等相关业务知识。同时,虚心向领导、同事请教学习,取长补短,来增强服务意识和大局意识。
(三)、坚持做事先做人,努力做好日常工作,热心为客户服务,为了做好日常工作我做了下面的努力:1、出勤方面,每天都能提前到达办公室,做好上班前的相关工作准备。 2、纸张文档、电子文档的归档整理方面。在工作中,我特别注意对纸张资料的整理和保存,将有用的及时保存、归档,对于没用的及时销毁。因为很多文字性工作都是电脑作业,所以我在电脑中建立了个人工作资料档案库。并于每周星期五把工作过的资料集中整理,分类保存,以便今后查找。3、关系处理方面,在工作上能做到主动补位。并能与其他各部门人员加强沟通,密切配合,互相支持,保证整体工作不出现纰漏。在工作中我自己确定了一条工作原则,属于自己的工作要保质保量完成,不属于自己的工作范围的配合其他人员能完成的也要按时完成,做到了主动帮忙、热情服务。
(四)、严格要求自己,时刻警醒在工作中,我努力从每一件事情上进行总结,不断摸索,掌握方法,提高工作效率和工作质量。在平时工作和生活中,我能够做到虚心向他人学习、请教,学习他们的长处,反思自己不足,不断提高政治业务素质。我时刻提醒自己,要诚恳待人,态度端正,积极想办法,无论大事小事,我都要尽最大能力去做。在平时时刻要求自己,必须遵守劳动纪律、团结同志、从打扫卫生等小事做起,严格要求自己。以不求有功、但求无过的信念,来对待所有事情。
二、思想上
一年来,我时时处处不忘加强思想政治学习。严格要求自己,以百倍的热情投入到工作之中。在日常的工作、学习和生活中,我能够认真学习党的基本路线方针政策,主动通过报纸、杂志、书籍、网络等积极学习政治理论,不断提高自己的理论和思想水平。在重大问题和关键时刻,均表现出较高的政治敏锐性和立场坚定性。
三、工作中存在的不足及采取的措施
(一)、在本职工作中还不够认真负责,岗位意识还有待进一步提高。不能严格要求自己,工作上存在自我放松的情况。由于综合部的工作繁杂,处理事情必须快、精、准。在这方面,我还有很多不足。
(二)、对工作程序掌握不充分,对自身业务熟悉不全面,对工作缺少前瞻性和责任心,致使自己在工作中偶尔会遇到手忙脚乱的情况,甚至会出现一些不该出现的错误
(三)、今后在工作中还需多向领导、同事虚心请教学习,要多与大家进行协调、沟通,从大趋势、大格局中去思考、去谋划、取长补短,提高自身的工作水平。要找出工作中的不足,善于自我反省。
(四)、爱岗敬业,勤劳奉献,在日常工作中要主动出击,要积极主动开展工作,善谋实干,肯干事、敢干事、能干事、会干事。今后将不断挑战自我,努力向上,再接再厉,埋头苦干,争取更大的进步。
工程图纸设计合同3
第1篇:北京市建设工程设计合同
北京市建设工程设计合同范本
随着法律知识的普及,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的北京市建设工程设计合同范本,欢迎大家分享。
单位级别编号:_____________
工程名称:______________________________________
工程编号:______________________________________
合同编号:______________________________________
发包人:________________________________________
设计人:________________________________________
发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:
第一条 合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。见附件二。
第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条 设计收费及支付办法
3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的`,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为______________________元。
3.2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
3.3设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的30%(不含定金)。
3.4设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。
3.5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。
3.6设计周期超过12个月时,设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数,金额与时间另行约定。
3.7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。
3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。
第四条 双方责任
4.1发包人责任
4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
4.1.2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。
4.1.3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。
4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。
4.1.5在不增加工程设计费总额情况下,发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
4.1.6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。
4.2设计人责任
4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。
4.2.2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。
4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构(和主要隐蔽工程)和竣工质量验收。
第五条 工程设计版权
本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
第六条 设计变更与违约责任
6.1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条7.3款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。
6.2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,发包人在事件发生之日后____日内按7.4条款向设计人结算设计费。
6.4发包人违反本合同第五条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。
6.5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。
6.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。
6.7发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还发包人定金,同时返还已收取的设计费。
第七条 合同生效、中止与结束
7.1本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
7.2本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案,建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时,发包人应提供齐全;双方认为必要时,可办理公证。
7.3双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前15天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前,本合同继续有效。
7.4因发包人原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行该设计阶段不足一半时,发包人应支付该设计阶段设计费的一半;设计工作进行到该设计阶段超过一半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时,按本条7.3款办理,结束本工程双方合同关系。
7.5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第八条 不可抗力
本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。
第九条 合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第()种方式解决:
1.向北京仲裁委员会申请仲裁;
2.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);
3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 未尽事宜
本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条 附加条款
本合同附加条款如下:___________________________________________________
第十二条 合同文本
本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙双方各执正本_______份,甲方执副本_______份,乙方执副本_______份,其中送管理部门________份备案,需公证或投保时可适当增加副本。
合同签订地点:北京市
发包人(公章):_____________ 设计人(公章):______________
法定代表人:_________________ 法定代表人:__________________
授权签约代表:_______________ 授权签约代表:________________
单位地址:___________________ 单位地址:____________________
邮政编码:___________________ 邮政编码:____________________
开户银行:___________________ 开户银行:____________________
开户账号:___________________ 开户账号:____________________
________年____月____日 ________年____月____日
第2篇:北京市建设工程设计合同这就是你要找的北京市建设工程设计合同范文,逻辑严谨,脉络清晰。
合同编号:__________(由承接方编填)
委托方:____________________________________
承接方:____________________________________
签订日期:__________________________________
项目名称:__________________________________
项目建设地点:______________________________
委托方(甲方):____________________________
承接方(乙方):____________________________
甲方委托乙方承担____________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准
序号
项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明:_______________________________________________第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第四条 乙方向甲方交付的设计文件序号
资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第五条 甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为第七条 其他
7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
7.3 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
7.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。
7.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由_______________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
7.8 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.9 本合同一式八份,甲乙双方各执四份。
7.10 本合同双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。
委托方单位名称:________________承接方单位名称:____________
(盖章)(盖章)
法定代表人:____________________法定代表人:________________
单位地址:______________________单位地址:__________________
邮政编码:______________________邮政编码:__________________
电话:__________________________电话:______________________
电传:__________________________电传:______________________
传真:__________________________传真:______________________
开户银行:______________________开户银行:__________________
银行帐号:______________________银行帐号:__________________
签订合同代表(签字):__________ 签订合同代表(签字):______
日期:________年______月______日日期:______年_____月_____日
建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见________________________鉴证意见____________________
(盖章)(盖章)
审查号:________________________审查号:____________________
审查日期:______年_____月_____日审查日期:_____年___月____日
工程图纸设计合同4
图纸设计、施工图设计个人工作总结
参加工作以来,我虚心向领导和同事学习求教,学习他们好的经验和方法,查阅相关的技术资料,拓宽知识面,提高自己的业务水平,严格要求自己,自觉服从领导安排,较好的完成领导布置的各项任务。
2012年先后完成了XXXX幼儿园教学楼、九年一贯学校宿舍楼、XXX小学餐厅、XXX商住楼、XXXXXX商业楼、XXX、XXXX、XXXX住宅楼等多个居住建筑和公共建筑的施工图设计。
2013年先后完成了多个社区住宅楼、沿街商业楼、学校工程等施工图设计工作,包括XXXXXX丁屯社区、XXXXX安置住宅楼、平XXXXX小区一期、二期住宅楼和沿街楼、玫瑰中学综合楼、XXX学综合楼,以及老年公寓等工程。
2014年先后完成XXX庄住宅楼、XXX苑住宅楼、XXX少岱小学接建餐厅、XXXX学生公寓、XXXX学生公寓、消防大队办公楼、XXXXX商业楼、及若干学校双洗楼工程设计。
2015年先后完成了XXX商业楼、XXXX中学锅炉房、XXXX学校改造、XX属用房、XXXX场和XXX房楼、XXXX方案等图纸设计工作。
2016年先后完成了XXXX间照料中心综合楼、XXXX沟幼儿园、种子站粮仓、XXXX宅楼方案图设计等图纸设计工作。并在国家级专业期刊发表论文《浅谈XXXX工在土木工程建筑中的应用研究》。
在保证设计图纸质量的基础上,积极推广新技术、新材料、新工艺。热情的为建设单位、施工单位服务,通过加强与建设单位和施工单位的交流,充分考虑降低建设成本和简化施工工艺,不断总结和改进设计思路,提高图纸设计质量。现场验收认真负责,积极配合建设单位、施工单位的验收工作,并热情为施工单位指导施工方法、施工技术。
2017年,先后组织完成了XXX棚户区、XX片区、XXX南等项目的规划设计、前期手续办理和勘察设计等工作,通过加强市场调研、行内交流,充分考虑各方面影响因素,严格把关,精益求精。保证棚户区项目有条不紊的进行。
在工作之余,我还加强专业技术的学习,不断提高自己的专业水平和工作能力,并在国家级专业期刊发表论文《土木工程建筑中混凝土结构的施工技术的探究》。
在今后的工作中,我会更加严格要求自己,在做好本职工作的同时,不断的学习和积累,不断地提出问题,解决问题,不断地发扬优点、克服不足,确保工作高效率、高质量的完成,为公司的发展竭尽全力。
工程图纸设计合同5
2018年已在不经意间悄然逝去,回首这一年的工作,有收获的踏实和欢欣,也有因不足带来的遗憾和愧疚,岁月不居,时节如流,充满希望的2019已经来临。现就2018年度个人工作情况总结如下:
一、2018年完成工作情况:
1.根据市场和销售需求绘制箱体设计图纸,新增相关箱体图纸。
2.为每个新装项目绘制所需底座设计图纸、箱体修改图纸和其他对应新增零部件图纸。
3.协助项目经理提交采购计划、询价记录和其他与项目相关的工作。
4汇总整理工程档案资料信息。
5小间距前维护支架项目,提交新专利申请资料5项。
6协助商务部有关工作。
二、2018年工作计划:
1.根据光机的更新换代和市场需求设计绘制新的单元箱体图纸。
2.根据工程项目需要及时保质的完成相关零部件产品图纸;搜集行业相关资料并积极学习。
3.配合做好采购计划和询价相关工作;整理工程档案,统计汇总项目资料,便于查询和维护工作的进行;协助项目经理完成其他相关工作便于产品部工作的高效进行。
最后感谢公司领导的信任,感谢同事的协助,我会继续努力工作,为这个集体的发展尽自己的一份力。在新的一年里祝公司蓬勃发展,日胜一日!
最新设计合同