不锈钢施工合同1

甲方：银川能源学院

乙方：谢峰

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2#3#6#7#110#12#教学楼、行政楼、实训厂房等屋面防水施工工程及残疾人坡道不锈钢扶手栏杆工程事宜协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包内容

1. 工程名称：2#3#6#7#110#12#教学楼、行政楼、实训厂房等屋面防水施工工程及残疾人坡道不锈钢扶手栏杆工程

2.工程地点： 银川能源学院院内

3.工程承包内容：屋面防水施工工程 屋面防水采用改性沥清聚酯胎SBS防水材料（一层、-20℃ 4mm厚），面积约 800㎡。及残疾人坡道不锈钢扶手栏杆60型，长37米

第二条 施工工期

乙方在接到甲方通知后5日内开工， 10 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。如不能按时开工或延误施工甲方有权终止合同，损失乙方自负，如因乙方施工进度影响甲方营业每天罚款1000元。

第三条 承包方式

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。

为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

第四条 合同价款

屋面SBS防水平米含税价单价：（小写）￥53元；栏杆扶手单价：（小写）￥160元；暂定合同总价为：（人民币大写）肆万捌仟叁佰贰拾元整，（小写）￥48320元。

本合同为固定单价合同，乙方已熟知施工现场的一切有利与不利因素，施工过程中乙方不得以任何理由要求甲方调整平米含税单价。平米含税单价已考虑施工损耗，实际结算时结合定额计算规则按现场实际铺贴面积结算。

第五条 材料规格及质量标准

5.1 材料规格：（本工程屋面防水等级为Ⅱ级） 屋面防水采用4mm厚SBS防水卷材，聚酯胎一层自带保护层。

5.2 材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。

5.3 施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

5.3.1基层必须干燥，含水率要求在8%以内。

5.3.2基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。

5.3.3复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。

5.3.4上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

5.3.5天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。

5.3.6卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

5.3.7防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。

5.3.8乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范（GB50345-2004）、设计图纸和信阳市有关标准及甲方要求施工。

第六条 安全生产文明施工

6.1安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《河南省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。

6.2文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所、市政府各级部门及社会聚众闹事，违反一次甲方可罚乙方人民币5000—10000元。

6.3甲方提供简易住房作为乙方施工人员的生活区，生活区内所需的水、电线路均由乙方购买、安装。水电费按实际用量由乙方承担。乙方所有施工人员的生活费、交通费均由乙方自理，生活区卫生乙方应派专人打扫，确保生活区内整洁干净。

第七条 工程验收

进场材料需甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）和合同规定验收。

第八条 违约责任

1甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿金。

2如一方违约，另一方要求违约方继续履行的，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。

3因乙方原因不能按照合同中约定的合同工期或甲方批准顺延的工期竣工的，乙方应按 1000元/天赔付甲方，赔付起始日期按照甲方核准的完工日期开始计算。

4因乙方的原因导致工程质量达不到国家及地方有关规定的以及协议书约定的质量标准的，甲方有权拒绝支付工程款，乙方无条件返工直至质量合格，同时甲方有权要求乙方承担工程标的30%的违约金，给甲方造成损失的，同时追究乙方损害赔偿责任；

5禁止乙方转包或再分包，乙方擅自分包或转包的，转包行为无效，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任，违约金为合同标的的30%。

6若乙方未按照甲方要求完成施工范围内的工程内容，则甲方按照合同约定的价格扣除相应的费用。

7乙方以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所，以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》国务院第431号令第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方应支付甲方违约金，每出现一次罚款5万元。如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成的工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受合同约定的上限约束。

8乙方承诺按照本合同约定结算、支付本工程务工人员工资，如发生乙方拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，乙方还应对拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。

9乙方在组织施工过程中在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的，由乙方承担责任。乙方从事高空高压等高度危险作业的，必须设置警示标识，如未尽到警示和提醒义务，给第三人带来人身安全事故责任的，由乙方负责。乙方在组织施工过程中为施工人员办理人身意外伤害保险，施工人员在施工过程中的安全事故责任由乙方负责。

第九条 付款方式

一、本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程全部完成并验收合格后支付合同价款的70%，结算完成后支付合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期为 5年，质保期从甲乙双方竣工验收合格之日起算。质保期到期后，经甲乙双方验收无任何质量问题，甲方在质保期到期后7日内付清乙方全部质保金，乙方申请工程款时须向甲方提供合格的工程发票，如果乙方未提交合格发票的，甲方有权暂不付款且不构成违约。

第十条 争议解决

合同履行中如发生争议，应协商解决，协商未果可向合同履行地法院诉讼解决。

本合同一式5份甲方4份，乙方1份。经双方签字盖章后生效。增加事宜双方另行约定。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

---

不锈钢施工合同2

不锈钢材料由于其特殊的性能,使得其很难加工，在加工制造方面不锈钢材料加工一直是业界一大难题，那么签订不锈钢材料购销合同需要注意什么呢一般包括什么内容不清楚的话，下面是小编整理的不锈钢材料购销合同内容，欢迎大家一起来了解一下!

不锈钢材料购销合同书范文1

供方：(以下简称甲方)

需方:(以下简称乙方)

乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经 双方平等友好协商，订立以下条款。

1.乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。

未经甲方书面同意，乙方不 得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元整，同时甲方有权单方解除合同。

2.乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时,

应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分 之三支付违约金。

3.由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定

。

4.板材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如

有质量问题应在收到货物之日起_5_日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批板材的质量视为完全合格。 经双方确认钢材质量确实不合格 后，甲方应将质量不合格的板材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在10日内换送合格板材。

5.付款方式：本合同项下板材款项按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工厂当日，乙方必须支付该批板材总价款的80

% 如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交

方所在地人民法院裁决。

7.本合同双方签字盖章后生效。

8.本合同一式二份。

甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

不锈钢材料购销合同书范文2

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，本着互惠、互利的原则订立如下合同。、

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

甲方向乙方提供 细数量、以实际到货为准。附报价表共2页，结算价格以报价单折结算，本合同总金额约人民币万元。本报价不含税，自签字本合同后乙方预付款汇入甲方指定账户后一星期内，甲方送货到乙方施工现场。

二、质量要求、技术标准：所供产品质量能达到国家相关行业标准，产品能满足乙方施工要求。

三、交货地点、方式、运输费用负担：交货地点为乙方施工现场，汽车运输费用由甲方承担，乙方负责卸货。

四、验收标准：国家标准验收，所供产品与样品一致。

五、结算方式及期限：自签定本合同预付款为 定金，余款在甲方送货至乙方施工现场，清点数量后，二天内付清全额余款。

六、双方违约责任：乙方预付款定金打入甲方指定账户后，甲方必须在7日内送货至乙方施工现场，逾期甲方按总货款的千分之五滞纳金付给乙方，如因乙方原因拖欠货款，乙方每日付给甲方总货款千分之五的滞纳金。

七、双方如有违约，依照《经济合同法》裁决或双方友好协商解决，其它事项双方另行协商。

八、本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方需各自履行合同。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

不锈钢材料购销合同书范文3

供货方：(以下简称甲方

购买方：(以下简称乙方)

甲乙双方就不锈钢板材的买卖，经友好协商订立如下购销合同：

一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额：按乙方订货清单要求，单价经双方协商后确定。

二、供方对质量负责的条件和期限：甲方保证供货质量，对商品使用中非人为因素而坏损的，三个月内包退换。

三、交(提)货方式及地点：由承运商运至乙方车站(港口);或乙方自带车辆到甲方仓库提货。

四、运输方式到达站(港)及收货单位：汽车或轮船运至某某站(港)，某某公司收。

五、运输费用负担：运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担，到站(港)后，费用由乙方承担。

六、合理损耗计算及负担：在总重量的0.5%以内的运输损耗由乙方承担;超出部分由双方均摊。

七、包装费用负担：由甲方承担。

八、验收方法及提出异议的期限：货物到站(港)后，由承运商和乙方共同验收，如有异议，乙方应在货到当日内向甲方提出。

九、结算方式及期限：乙方订货后，现金支付一半货款，货物到站(港)验收后付清所剩货款 。

十、违约责任：乙方订货后，十日之内如不提货，甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金;乙方订货后，甲方发货延至十日后，乙方有权少付20%货款。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

---

不锈钢施工合同3

摘要：自“领跑者计划”实施以来，在政策引导和市场推动下，我国光伏发电应用模式不断创新，水面光伏以其减少对耕地、林地、草地等土地的占用为优势，正逐渐成为中东部光伏发电应用领域新的投资热点，“漂浮式光伏电站”与“打桩式渔光互补电站”建设项目逐步增多，本文主要针对“漂浮式光伏电站”建设中的设计、性能、产能、环保、经济性等关键问题展开技术经济分析对比。

关键词：新型不锈钢浮体；塑料浮体；技术经济性对比

随着土地利用形势的日益紧张，光伏发电转移到水上不失为一个好方法，水上漂浮电站即将被光伏行业推向一个发展的新高峰。据有关资料统计，水面光伏电站总装机量2017年约为1GW以上。当前的浮体制造业如何能满足供给需求，采用用何种材质浮体是行业内关心的一个问题。

全国的光伏电站用浮体产能到底有多大？国内存在的浮体型式有哪些？根据相关资料搜集，目前市场上存在的浮体主要有集成式浮体与塑料一体化浮体两种型式。我们从它的生产工艺来作分析，其中集成式浮体主要有两种型式：一种是市面上存在的塑料浮体与镀锌支架结合的浮体产品，还有一种存在的是协鑫电力设计研究有限公司最新研发的不锈钢浮筒与镀锌钢支架结合的浮体产品；另一种则为一体化浮体，主要是吹塑工艺制成（如图）：

集成式浮体

传统塑料浮筒+镀锌钢支架浮体

新型不锈钢浮筒+支架浮体

一体化浮体

传统塑料浮筒+镀锌钢支架与一体化浮体基础都为塑料浮体，可以看做同一大类，新型不锈钢浮筒则归为另一类别。下面我们主要从性能、产能、环保、经济性四个方面对塑料浮体与新型不锈钢浮体进行对比分析。

1.性能：新型不锈钢浮体+支架的水上光伏电站，此方案设计的基本理念是以不锈钢浮桶为浮体，分散排布，通过钢管网格状连接固定成稳定的整体，解决常规方案密铺带来的浮体承重严重过剩问题。同时，通过增大浮体间支架的间距，增加了水体的透光及透风率，且不锈钢浮筒不易被腐蚀，使用寿命满足运营周期，还可以二次回收利用；塑料浮筒的配方主要是由高密度聚乙烯原料，首先让我们来梳理一下塑料产品的使用寿命到底有多长？从第一个塑料产品赛璐珞诞生算起，塑料工业迄今已有近150年的历史，吹塑技术发展于二战期间，在上世纪50年代后期得到广泛应用，常用的塑料制品主要为注塑、吹塑、挤塑等工艺。据现有的资料统计，塑料制品使用寿命约在5年以下的约占65%（此类产品大多是生活日用品），使用寿命约在10年以下约占20%（此类产品多为工业注塑品），使用寿命能达到25年以上的约占15%（此类产品多为室内PVC、PE、PPR管），至于吹塑制品能在室外使用25年的到目前为止无相关文献记载；且它们之间连接拼接而成，对水下环境造成很大面积的遮挡，透光性较差，存在拼接点多、整体稳定性差、易被大风掀起、使用寿命短等缺陷。

2.产能：新型不锈钢浮体在市场上有较成型的生产模具，能有效促成大规模的生产，且生产工艺简单，出货速度快，周期短，能够满足电站快速建设需求；而塑料浮筒主要是吹塑工艺制成,每台吹塑机配备一套模具生产，三班24小时的生产量约在250-300个浮体，每块电池组件需要两浮体（托板浮体和走道），也就是说每一台吹塑机全天满负荷生产也只能满足约130块电池组件的安装需求。每1MW约3700块电池组件，以此计算1台大型吹塑机满负荷生产一个月也只能满足1MW电站的安装需求，如果是1GW约370万块电池组件740万个浮体则需要约95台大型吹塑机不分昼夜全年满负荷生产才能满足需求。

3.环保：对水面漂浮式光伏电站来说，影响电站品质及安全的关键因素，在于电站浮筒的质量及使用寿命。新型不锈钢浮体产品不易老化、可回收，不会对水质造成污染；而目前的塑料加工行业水深莫测，质量参差不齐、受残酷的市场竞争和利益的驱动，有些厂商甚至用再生塑料以次充好，目前中国已成为塑料垃圾的最大进口国，也是最大的再生塑料生产国，这些塑料垃圾的来源有医用塑料垃圾、生活废弃塑料、化学容器等，其中含有重金属、化学有毒元素及放射性元素。这些塑料垃圾已经对我国的环境及人民健康造成危害，如果这些垃圾塑料产品在水面漂浮式光伏电站中得到大面积的使用，对我国水域污染的严重性是不可想象的，大面积的水质恶化后，再来还原水质的代价将是无法估量的，海量的塑料垃圾对环境的恢复将是一大难题，这种发展模式与光伏发电这个清洁环保的主题方向是背道而驰的，它将又是一个灾难性污染源。

4.经济性：新型不锈钢浮体通过增大浮体间支架的间距，增加了水体的透光及透风率，且25年后的残值回收价值远高于塑料浮体，从而从另一个侧面降低了工程造价与度电成本，目前浮体、支架和锚固系统总成本已经控制在1元/瓦以内，后期将控制在0.85元/W；塑料浮筒很有可能达不到25年，中途更换1-2次甚至更多次的浮筒，其后果是不堪设想的，不但更换浮筒麻烦程度非常大，并且成本费用单瓦造价将会高达6元以上。这必然是电站投资方不可能承受的损失。它会成倍的延长光伏电站的回收期，更可能亿元投资全部打水漂。

5.结论：不锈钢浮筒与塑料浮筒技术经济对比分析总结如下表所示：

名称

塑料浮筒（高密度聚乙烯）

不锈钢浮筒

使用年限

塑料制品寿命4-12年

（很难达到25年使用年限）

不锈钢寿命25年以上

质保期

5年

25年

产能

塑料浮筒采用吹塑工艺，产能有限，交货周期长，品牌杂乱，无法满足电站需求

不锈钢浮体生产工艺简单，出货速度快，周期短，满足电站快速建设需求

回收价值

老化后基本无回收价值

不锈钢具有较高回收残值

环境

易老化，无法回收，还会产生大量的工业垃圾，对环境造成二次污染，后期对当地环境将是一大负担

不锈钢产品产品不易老化，可回收，不易对水质造成污染

功能

塑料浮筒不便安装组串式逆变器、汇流箱、电缆桥架（另需加浮筒或引向陆地安装）

不锈钢浮筒支架支持安装组串式逆变器、汇流箱、电缆桥架和电池组件的横竖布置方式

稳定性

吹塑浮筒方块式组合结构，重量轻、易摇晃、断裂、易被大风卷起

不锈钢浮体为钢架网络状连接固定成稳定的整体，结构稳定，不易被大风卷起

周期成本

4-6元/W（如果更换2次以上成本约6元/W）

目前浮体、支架和锚固系统总成本已经控制在1元/瓦以内，后期将控制在0.85元/W

收益

对比地面电站可提高约6%的发电量

不锈钢有极强的反光功能，对比地面电站可提高约9%，比塑料浮筒可提高约3%发电量。还具有良好的降温功能，有效延缓电池组件的衰减率

水面浮动式光伏电站具有整体性，方便太阳能跟踪系统的安装和运行，减少了地面光伏电站因每块电池板均需安装双轴跟踪系统而造成的成本的极大提高。若浮体架台采用不锈钢浮体，还能节约成本，且达到高度回收的环境保护效益。合适的选址很关键，比较适宜在面积较广、径流稳定、风速低、光照条件较好、水位变化较小、开发条件较好等水域。可选静风区的湖泊、水库等，无大规模航运、非生态敏感区。本人认为凡事都有存在的理由，不能将塑料浮体一棍子打死、弃之不用，我们应该在两者之间选取一个综合平衡点，既要考虑国家的环保要求，也要必须满足水上光伏电站的建设需求。

---

不锈钢施工合同4

彩钢房工程施工协议书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为加强共同合作，确保双方在制作安装过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，以此共同执行。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

二、工程施工范围、内容、造价及日期

2.1工程造价： 工程单价 元/平方 ，建筑面积约平方，工程总价元。[包含门窗]最终按实际建筑满外滴水面积决算。（不含税。）

2.2协议期限：年 月 日至 年月 日。

如遇以下原因造成工期延误，工期做相应顺延：

设计变更或工程量增加；

非乙方原因停水停电累计超过8小时；

不可抗拒因素；（雨雪天气、钢构安装5级以上大风、彩板安装4级以上大风，雾霾能见度小于50米等其它自然灾害）

政治原因，重要节假日（春节、灯节、端午节,国庆节等）

甲方付款不及时

三、付款方式：

工人进场甲方应付乙方百分之5为定金，地基全部完成甲方应付乙方百分之20作为材料款，乙方钢结构到场甲方应付到工程款全部的百分之70[包含前面的百分25]，框架吊装完成付乙方百分之20，工程结束结清尾款。

四、甲方责任

4.1甲方应做好施工红线以内的“三通一平”工作，负责红线道路的维修，做好红线以内的场地平整，拆迁清除全部障碍物（如架空隐蔽等）并提供相关隐蔽障碍物的资料。

4.2甲方负责提供设施电源，满足施工期间的电量需求，确保线路的安全。并派驻工地代表一名同乙方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程竣工。

4.3甲方负责协调施工现场四邻的关系，施工人员的吃由乙方自行解决（甲方需提供住宿场地），确保乙方顺利施工。

4.5施工完成后，甲方应在2日组织验收，并出具相关的验收手续。验收方为甲方自验，本工程不存在其他任何单位对工程的验收。

4.6甲方保证按照合同约定方式付款，如因甲方付款延迟造成的乙方工期顺延，乙方不负超出工期责任。如因甲方付款不及时造成乙方无法正常施工，甲方应赔付乙方经济损失每天3000元。

4.7施工期间如遇到各种官方罚款与乙方没关系如.环保.地税.国土资源局.综合执法等等

五、乙方责任

5.1确保施工人员设施齐全，在施工期间乙方遵守甲方有关的安全规章制度，确保安全施工、文明施工。

5.4乙方自行管理施工人员，甲方不需负责任何工伤及其他意外事故（若需购买保险，乙方负责），乙方人员引起的安全事故由乙方自行负责。

5.5在施工过程中如乙方造成材料的损耗及浪费由乙方自行承担经济责任。

5.6因钢结构材料为二手结构，乙方应做到全部钢材的防腐喷漆。彩瓦为全新彩瓦。

六、工程合同变更及合同货款的调整

6.1如甲方对原设计方案进行变更，应提前3日内以书面形式通知乙方，乙方以甲方书面通知为准进行设计的更换。

6.2乙方在接到甲方书面通知3日内，以书面行式甲方提供工程合同价格的变更报告，经甲方核准后对该工程付款进行调整拨付。

七、工程质量标准及要求

以甲乙双方商量的方案进行施工，乙方应出具所有的材料清单和型号。

八、违约责任

8.1乙方施工完毕后须通知甲方进行验收（时间为乙方书面通知甲方7日内），甲方如不配合或拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程(乙方承担工程范围内)，由此发生的质量或其他问题均有甲方负责。

8.2本合同自签订之日起生效，任何一方擅自解除或终止合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另需支付守约方合同总金额百分之十作为补偿。

九、不可抗力因素

若任何一方因不可抗力未能履行本合同规定的义务，则该方对不可抗力的影响持续期间不能履行其义务不承担责任。本合同双方在其他方面仍受本合同约束。双方都应最大努力的将不可抗力所造成的后果减轻到最低程度，并商议解决相关问题。由于本合同的特殊性国家行业法律法规在本合同中视为不可抗力事故。

十、诉讼管辖

凡因执行本合同发生的一切争议，双方首先通过友好协议解决；协商不成的，由工程所在地的人民法院仲裁解决。

十一、工业保密

若乙方进入甲方生产区域，不可向外部泄露甲方的任何生产或其他相关信息，甲方在乙方公司视察期间所见所闻不可向乙方同行业提供，所引起的所有不良现象及结果，由责任方承担。

十二、售后服务

施工完成验收合格后，因是旧结构乙方只对屋面漏雨质保二年。

十三、合同份数

本合同一式2 份，甲方 1份，乙方1 份，签字盖章后生效，复印件或传真件均具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

地 址：地 址：

帐号： 帐号：

电 话：电话：

签约日期：年 月 日签约日期：年 月日

---

不锈钢施工合同5

工程施工合同

甲方：华能河南分公司

乙方：河南省鑫河建设有限公司

华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过充分协商签订本合同。

第一条工程项目

（一）工程地点：渑池县仁村乡雪白村、台口村、大水沟村。

（二）工程内容：

1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容,包括施工图中所有的设备预埋件（即锚栓组合件）

2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎）完成基础浇筑。

第二条工程总价：壹亿捌仟伍佰万元整（￥18500万元）

第三条合同工期

双方商定工期，开工日期为2017年5月15日，竣工日期为2018年5月15日工期12个月。

第四条工程质量

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。

（二）工程合同一经双方签订，乙方设备进场，三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方给予免费修补。

第五条 材料设备供应

（一）工程所需材料由乙方按照甲方制定的品牌、型号采购。

（二）材料设备附有出厂的合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条 付款方式

（一）大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。

（二）以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

（三）单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的80%工程款，剩余款项一年后一次性付清。

第七条 责任范围

（一）甲方责任

1、负责解决施工现场用水、用电，道路畅通。

2、甲方保证按任务书约定付款到位。

（二）乙方责任

1、乙方进场需服从甲方管理；

2、乙方需保证施工进度和工程质量，延期一天罚款1000元。

3、凡施工期间发生的施工质量安全事故责任由乙方负责。

4、乙方负责及时清理建筑垃圾，生活垃圾，及设备材料的保管工作。

第八条其他事项

（一）合同签订后，由于乙方人员失误造成甲方损失的，损失时由乙方承担。

（二）由乙方不具备施工条件造成停工损失的，由乙方承担责任。

（三）合同其他未尽事宜，经双方研究另立补充条件，与本合同同具法律效力。

（四）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

委托人： 委托人：

日期： 日期：

---